Неисполнение ООО «СветСтрой», как исполнителем, своих обязательств по договору повлекло выплату по судебному решению денежных сумм в размере более 300 тыс. рублей в пользу потребителя

Управление Роспотребнадзора по Кировской области (далее – Управление) в интересах потребителя обратилось в суд с иском к ООО «СветСтрой» (далее – ответчик, общество, исполнитель) о взыскании оплаченных потребителем по договору денежных средств, а также неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

Как следует из материалов дела, между потребителем и ответчиком заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить по заданию заказчика отделочно-строительные работы в квартире, и сдать результат потребителю в срок установленный в 60 дней с момента получения предоплаты в размере 50% от цены договора.

Впоследствии, потребителем выполнены обязательства по внесению предоплаты за отделочные работы, однако исполнителем взятые на себя обязательства не исполнены. В связи с этим потребителем подана претензия в адрес ООО «СветСтрой», которая осталась без ответа и удовлетворения.

Ответчик на судебное заседание не явился, о дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суд не уведомил, ходатайств не заявлял, отзыв не представил.

С учетом всех обстоятельств дела, судом вынесено заочное решение в пользу потребителя, согласно которому, с общества в пользу потребителя подлежат взысканию: сумма предоплаты в размере 105 000 рублей, неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 105 000 рублей, компенсация морального вреда в сумме 5 000 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 107500 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Непосредственно с решением суда можно ознакомиться с помощью созданного Роспотребнадзором Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей перейдя по следующей ссылке zpp.rospotrebnadzor.ru/adjudications/regional/61859.